Возражение на исковое заявление о взыскании неустойки: образец 2026 года

ВОЗРАЖЕНИЕна исковое заявление о взыскании неустойки

В производстве суда находится дело № 2-1234/2026 по иску о взыскании неустойки в размере 740 000 рублей за нарушение обязательств по договору подряда на выполнение отделочных работ от 15.03.2024. Исковые требования ответчик не признаёт.

Вина ответчика в просрочке отсутствует: работы приостановлены из-за непередачи истцом строительной площадки и несвоевременной поставки материалов, что подтверждается актами и уведомлениями о приостановлении работ. Лицо, не исполнившее обязательство, несёт ответственность при наличии вины, а отсутствие вины доказывается самим нарушителем (пункты 1 и 2 статьи 401 ГК РФ). Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 и пункт 1 статьи 406 ГК РФ).

Расчёт неустойки недостоверен: в период просрочки включены дни, когда обязательство было приостановлено по соглашению сторон, а сама неустойка начислена на всю цену договора, а не на стоимость невыполненных работ. Неустойка начисляется на стоимость обязательства, не исполненного в срок, а не на общую цену договора; одновременное взыскание договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами не допускается (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

Неустойка начислена по ставке один процент от цены договора за каждый день просрочки, что многократно превышает ключевую ставку Банка России, и явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства: убытков истец не понёс и их наличия не доказал. Ответчик заявляет о снижении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ; такое снижение производится только по заявлению должника, а если должник осуществляет предпринимательскую деятельность – лишь в исключительных случаях, когда взыскание влечёт получение кредитором необоснованной выгоды.

Ответчик заявляет также о пропуске срока исковой давности в части неустойки, начисленной за период до 01.06.2023. По искам о просроченных повременных платежах давность исчисляется отдельно по каждому платежу, а с истечением срока по главному требованию считается истёкшим срок и по дополнительным требованиям, включая неустойку (статьи 200 и 207 ГК РФ). Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны спора, сделанному до вынесения решения (пункт 2 статьи 199 ГК РФ).

Изложенное подтверждается: договором и дополнительными соглашениями к нему, актами приёма-передачи, перепиской сторон, платёжными документами и контррасчётом неустойки.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 199, 200, 207, 330, 333, 401, 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 12, 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме. 2. Применить последствия пропуска срока исковой давности к неустойке, начисленной за пределами трёхлетнего срока. 3. В случае удовлетворения иска уменьшить размер неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

1. Копии возражения с приложениями по числу лиц, участвующих в деле. 2. Копия договора и дополнительных соглашений к нему. 3. Контррасчёт неустойки. 4. Документы, подтверждающие причины просрочки и действия кредитора. 5. Переписка сторон по исполнению обязательства.