Исковое заявление по договору подряда: образец 2026 года
В Пресненский районный суд города Москвы
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 20
Истец: Иванов Иван Иванович
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 5, кв. 12
Телефон: +7 (999) 123-45-67
Ответчик: Петров Пётр Петрович
Адрес: г. Москва, ул. Мира, д. 8, кв. 30
Идентификатор: паспорт 45 12 № 345678
Цена иска: 645 500 (Шестьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей
Госпошлина: 20 910 рублей: 17 910 рублей по имущественному требованию и 3 000 рублей по требованию о расторжении договора
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕо расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки и убытков
10.03.2026 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключён договор подряда № ДП-19/2026, по которому ответчик обязался выполнить на объекте по адресу г. Москва, ул. Ленина, д. 5, кв. 12 следующие работы: ремонтно-отделочные работы в жилом помещении в объёме, предусмотренном сметой. Срок выполнения работ установлен с 16.03.2026 по 30.06.2026; истец обязался принять и оплатить результат работ, цена которых определена сторонами в 900 000 рублей.
Истец свои обязательства исполнил: перечислил ответчику аванс в размере 450 000 рублей, передал объект для производства работ и обеспечил подрядчику беспрепятственный доступ.
В установленный договором срок работы не выполнены: по состоянию на 20.07.2026 объём выполненного составил около половины предусмотренного сметой, работы приостановлены и на объекте не ведутся. Качество фактически выполненных работ не соответствует условиям договора и обязательным требованиям: отклонения стен от вертикали сверх допустимых значений, отслоение штукатурного слоя, нарушение схемы электропроводки. Недостатки зафиксированы актом осмотра с участием специалиста, стоимость их устранения определена его заключением.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации). При существенных и неустранимых недостатках заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причинённых убытков (пункт 3 статьи 723 того же кодекса). Договором предусмотрена неустойка за нарушение срока выполнения работ, которая начислена истцом за период просрочки.
Изложенное подтверждается: договором подряда со сметой и графиком работ, платёжными документами об уплате аванса, актами осмотра, заключением специалиста и перепиской сторон.
| Аванс, подлежащий возврату | 450 000 рублей |
|---|---|
| Договорная неустойка за нарушение срока работ | 67 500 рублей |
| Убытки в виде стоимости устранения недостатков | 128 000 рублей |
| Итого | 645 500 (Шестьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей |
Претензия с требованием завершить работы и устранить недостатки направлена ответчику 20 июля 2026 года, предложение расторгнуть договор подряда и возвратить аванс – 15 августа 2026 года; требования не исполнены, ответ не получен.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 309, 310, 330, 450, 452, 453, 702, 708, 715, 720, 721, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Расторгнуть договор подряда, заключённый между истцом и ответчиком, в связи с существенным нарушением его условий ответчиком. 2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму неотработанного аванса. 3. Взыскать с ответчика договорную неустойку за нарушение срока выполнения работ. 4. Взыскать с ответчика убытки в виде стоимости устранения недостатков выполненных работ. 5. Взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины.
Приложения:
1. Копия договора подряда со сметой, техническим заданием и графиком работ. 2. Платёжные документы о перечислении аванса. 3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ и акты осмотра, фиксирующие недостатки и объём выполненного. 4. Заключение специалиста о качестве работ и о стоимости устранения недостатков. 5. Расчёт неустойки и убытков, подписанный истцом. 6. Копия претензии и предложения расторгнуть договор, документы об их направлении ответчику. 7. Документ об уплате государственной пошлины. 8. Уведомление о вручении ответчику копии искового заявления с приложениями.
Заказчик вправе отказаться от договора подряда, если подрядчик не приступает к работе своевременно или ведёт её так медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, а также если недостатки не устранены в назначенный срок либо являются существенными и неустранимыми (статьи 715, 723 Гражданского кодекса). Некачественность работ доказывается заключением специалиста, а спор почти всегда заканчивается судебной строительно-технической экспертизой: расходы на неё несёт проигравшая сторона. Срок исковой давности по требованиям о ненадлежащем качестве работ – ОДИН ГОД, а по зданиям и сооружениям – три года (статья 725). Если заказчик – гражданин, заказавший работы для личных нужд, применяется законодательство о защите прав потребителей: неустойка три процента за каждый день просрочки, но не более цены работы, компенсация морального вреда и штраф пятьдесят процентов от присуждённой суммы. Копии искового заявления и приложений истец с 01.10.2019 направляет участникам дела САМ, а уведомление о вручении прикладывает к иску: это самая частая причина оставления заявления без движения (пункт 6 статьи 132 ГПК РФ). Идентификатор ответчика – СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства – обязателен; если он истцу неизвестен, об этом прямо пишут в заявлении, и суд запрашивает его сам. Размеры государственной пошлины установлены статьёй 333.19 Налогового кодекса в редакции, действующей с 09.09.2024: неимущественное требование для гражданина – 3 000 рублей, имущественное при цене иска до 100 000 рублей – 4 000 рублей. Право представителя на подписание иска должно быть специально оговорено в доверенности (статья 54 ГПК РФ).
- Шапка: суд, стороны, цена иска и пошлина
- Условия договора подряда и уплата аванса
- Нарушение сроков и недостатки выполненных работ
- Расчёт аванса, договорной неустойки и убытков
- Отметка о претензии и предложении расторгнуть договор
- Просительная часть «ПРОШУ:»
- Перечень приложений
- Дата и подпись
Трудовой договор 2026: что проверить перед подписаниемПеред подписанием трудового договора в 2026 году стоит проверить не только должность и оклад, но и условия работы, режим
Шаблон заявления на увольнение: удобный вариант для печатиНужен шаблон заявления на увольнение для печати без лишних правок и лишних формулировок? Разберем, какие данные в нем до
Как скачать договор аренды квартиры и заполнить его без лишних рисковРазбираем, где безопасно взять договор аренды квартиры скачать, на что смотреть в бланке и какие поля чаще всего заполня
Соглашение о расторжении договора: образец и порядок подписанияСоглашение о расторжении договора помогает прекратить обязательства без лишних споров, если документ подготовлен точно и
Договор займа: образец для передачи денег между физлицами и компаниямиПередача денег без договора часто заканчивается спорами о сроке возврата, процентах и самом факте займа. Разбираем, како
Как заполнить штатное расписание для небольшой компанииРазобраться со штатным расписанием нужно до первой проверки и до появления спорных вопросов по должностям и окладам. Ниж
Штатное расписание 2026: как оформить и скачать шаблонОшибки в штатном расписании приводят к путанице в должностях, окладах и структуре подразделений. Разбираем форму штатног
Бланки договоров: где использовать готовую форму и как заполнить без ошибокГотовый бланк договора экономит время, но ошибка в одной строке может испортить сделку. Разбираем, когда подходят формы Соберите первый документ прямо сейчас
Три минуты, ноль рублей за черновик и готовый PDF в конце. Регистрация не нужна.