ДОГОВОР № 1поставки

ООО «Ромашка», именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ООО «Василёк», именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленные сроки производимые или закупаемые им товары Покупателю для использования в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара определяются спецификацией:

1.3. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, качество подтверждается сертификатами соответствия и паспортами изделий.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Поставка осуществляется партиями в срок 20 рабочих дней с даты предоплаты способом: автомобильным транспортом Поставщика.

2.2. Место поставки: г. Москва, ул. Мира, д. 5, склад № 2. Расходы по доставке несёт Поставщик.

2.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента передачи товара и подписания товарной накладной (универсального передаточного документа).

2.4. Приёмка товара по количеству и качеству производится Покупателем в течение 5 дней с даты получения. Явные недостатки фиксируются актом с участием представителя Поставщика; о скрытых недостатках Покупатель уведомляет в течение 10 дней с момента обнаружения.

3. Цена и порядок расчётов

3.1. Общая цена договора составляет 1 250 000,00, в том числе НДС 225 409,84.

3.2. Оплата производится в размере 50 % предоплаты и 50 % в течение 10 банковских дней после поставки путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счёт Поставщика.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока поставки Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение срока оплаты Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков или замены товара, а при существенном нарушении требований к качеству – отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

4.4. Сторона освобождается от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, о наступлении которых обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней.

5. Срок действия и прочие условия

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2027, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

5.2. Односторонний отказ от исполнения договора допускается при существенном нарушении договора другой стороной (статья 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.3. Споры разрешаются путём переговоров; претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию – 30 календарных дней. При недостижении согласия спор передаётся в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон